1、实用的施工合同范文集合10篇施工合同 篇1工程名称：发包方：工程地点：承包方：签订时间：签订地点：根据x经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：二、工程地点：第二条 施工准备一、 发包方：在承包方进场施工前，发包方负责协调施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），尽量满足承包方的施工用水、用电量的需要。二、承包方：、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工
2、总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条 工程期限一、 据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工验收。二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；3、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；4、非承包方原因而监理签
3、证不及时而影响下一道工序施工；5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条、工程质量及质保一、承包方必须严格按照甲方要求进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：、由承包方提供的主要防腐木原料，亏尺约3-5，属于正常范围。、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期限为1年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。本合同工程价款结算方式：按完成工程形象进度的33.3 %分 3 次结算。一、
4、本合同签订后，发包方支付工程材料（防腐木：南方松）预付款伍万元。支付预付款日内承包方人员、材料到场。发包方在扣除预付款后，支付第一次进场防腐木材料的70%材料款；承包方施工至总工程形象进度的33%时，发包方支付至已完成工程量的70%的工程款（扣除第一次已付防腐木材料款）；后续材料进场，发包方支付第二次进场防腐木材料的70%材料款，承包方施工至总工程形象进度的66%时，发包方支付至已完成工程量的70%的工程款（扣除第二次已付防腐木材料款）；后续材料进场，发包方支付第三次进场防腐木材料的70%材料款，工程竣工验收完毕，发包方支付至总工程款的95%，剩余5%工程款，自质保期满一周内付清。二、发包方收
5、到承包方的工程进度月报后必须在xx日内按核实的工程进度支付进度款。三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日千分之3的违约金。四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。第六条 施工与设计变更一、发包方交付的图纸，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同承包方商讨解决。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出
6、修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。第七条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定为依据。二、承包方在工程竣工后，发包方须于施工完毕3日内组织验收，超过此时间即视为承包方合格。第八条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成
7、的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按有关逾期付款办法的规定延付金额每日千分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决办法执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由青岛仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条 附 则一、本合同一式两份，
8、甲乙双方各执一份，二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：承包方（盖章）法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：单位地址：单位地址：电 话： 电 话：邮政编码： 邮政编码：年 月 日 年 月 日施工合同 篇2（ 本）工程名称：发 包 人：承 包 人：黑龙江省住房和城乡建设厅监制 黑龙江省工商行政管理局第一部分 协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照x黑龙江省施工合同范本
9、法、x建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本黑龙江省施工合同范本。1 工程名称：2 工程地点：3 工程承包范围承包范围：4 计划工期开工日期：年月日竣工日期：年月日工期总日历天数天。5 质量标准工程质量标准：6 计价方式与签约黑龙江省施工合同范本价格本黑龙江省施工合同范本采用计价方式为金额：（大写） 元（人民币）（小写）￥： 元（人民币）7 组成黑龙江省施工合同范本的文件7.1 组成本黑龙江省施工合同范本的文件包括：（1）黑龙江省施工合同范本协议书及黑龙江省施工合同范本附件；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及投标函
10、附录（如果有）；（4）专用黑龙江省施工合同范本条款；（5）通用黑龙江省施工合同范本条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（如果有）；（9）其他黑龙江省施工合同范本文件。7.2 双方有关工程的变更等书面文件视为本黑龙江省施工合同范本的组成部分。8 承包人向发包人承诺按照黑龙江省施工合同范本约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9 发包人向承包人承诺按照黑龙江省施工合同范本约定的期限和方式支付黑龙江省施工合同范本价款。10 黑龙江省施工合同范本生效10.1 黑龙江省施工合同范本订立时间：年月日10.2 黑龙江省施工合同范本订立地点： 。10.3 本黑龙江省施工
11、合同范本双方约定 后生效。发 包 人： (公章) 承 包 人： (公章)地 址：地 址：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)合 同 员： (签字、盖章) 合 同 员： (签字、盖章)电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行：账 号：账 号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：第二部分 通用条款1 一般约定1.1 词语定义黑龙江省施工合同范本通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。1.1.1 黑龙江省施工合同范本1.1.1.1 黑龙江省施工合同范本文件（或称黑龙江省施工合同范本）：指黑龙江省施工合同范本协议书、中标通知书、
12、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他黑龙江省施工合同范本文件。1.1.1.2 黑龙江省施工合同范本协议书：指构成黑龙江省施工合同范本文件组成部分的由黑龙江省施工合同范本当事人共同签署的，约定黑龙江省施工合同范本主要内容的书面文件。1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4 投标函：指构成黑龙江省施工合同范本文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成黑龙江省施工合同范本文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6 技
13、术标准和要求：指黑龙江省施工合同范本文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和黑龙江省施工合同范本中约定的专门针对某工程部位的技术要求。1.1.1.7 图纸：指包含在黑龙江省施工合同范本中的工程图纸、由发包人按黑龙江省施工合同范本约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5款【图纸和承包人文件】提供的图纸，包括配套的说明。1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成黑龙江省施工合同范本文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
14、1.1.2 黑龙江省施工合同范本当事人和人员1.1.2.1 黑龙江省施工合同范本当事人:指发包人和(或)承包人。1.1.2.2 发包人：指与承包人签订黑龙江省施工合同范本协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3 发包人代表：指在专用黑龙江省施工合同范本条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。1.1.2.4 承包人：指与发包人签订黑龙江省施工合同范本协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.5 项目经理：指在专用黑龙江省施工合同范本条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。1.1.2.6 项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的现场组织机构。1.1.2.7 专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。1.1.2.8 劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。1.1.2.9 监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托黑龙江省施工合同范本，受发
