1、2020年乡村道路施工合同范本2020年乡村道路施工合同范本发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_法定代表人：_ 法定代表人：_电话：_ 电话：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将_至_农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程内容：_二、工程承包范围和内容1、承包范围：施工设计全部内容。2、承包内容：本工程建设内容包括整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。三、工程价款及支付方式1、本工程实行单价承包。合同单价为_
2、元/平方米。其中，整修路基_元/平方米，水泥混凝土路面面层_元/平方米，培路肩_元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。四、双方的义务1、甲方合同义务(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续
3、及其它需要甲方解决的问题。(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。(3)依照约定支付乙方工程款。2、乙方合同义务(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。(3)乙方在施工期间食宿自理。五、违约责任1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按_元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自
4、负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。风险告知：在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。六、安全生产与文明施工1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健
5、全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。七、合同工期自_年_月_日起至_年_月_日止，合同工期总日历天数_天。风险告知：当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为
6、实际竣工日期。八、质量标准1、工程质量标准：合格。2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_年内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、争议纠纷解决1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，
7、除诉讼保全以外。十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。十三、其他事项1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。2、本合同正本_份，甲、乙双方各持_份，副本_份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。发包人：(公章)_ 承包人：(公章)_法定代表人：_ 法定代表人：_年_月_日 _年_月_日签订施工合同时应该注意哪些问题?1、仔细阅读使用
8、的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-_-0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标
9、准(试行)、建筑安装工程总分包实施办法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订建设工程施工合同时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。根据我国法律规定，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。
