1、 编号：_厂房装修施工合同甲 方：_乙 方：_签订日期：_年_月_日依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_1.2 工程内容及做法（见附件清单）。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。1.4 工程期限_天，开工日期_年_月
2、_日，竣工日期_ 年_月_日。1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：_元，小写：_元（家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式_份，发包人、承包人各_份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式_份，发包人、承包人各_份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）_元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
3、第四条 发包人义务4.1 开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；4.2 提供施工期间的水源、电源；4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条： 付款条件和付款方式6.1付款条件：装修完毕后检验合格付款；6.
4、2 付款方式：支票或电汇第七条： 工程验收7.1.工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在_天内前来验收。第八条： 其他事项8.1.甲方（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办
5、理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。8.2.乙方（1） 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。（2） 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。（3） 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。（4） 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第九条： 违约责任合同生效后，在合同
6、履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条： 争议解决10.1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_仲裁委员会申请仲裁；-人民法院提起诉讼。第十一条： 合同的变更和终止11.1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止
7、合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的_%交付违约金，并办理终止合同手续。11.2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条： 合同生效12.1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。12.3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式_份，甲乙双方各执_份。甲方（业主）：_（签章） 乙方：_ （签章）住所地址：_ 企业地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_法人代表：_ 法人代表：_第 5 页 共 5 页本产品内容由在行原创整理，仅供个人使用，未经我方允许，任何单位、个人不得转载本文内容，也不得歪曲和篡改本文内容，否则将视为侵权，对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，我方依法保留追究权。在行：
